12 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Типовой договор на установку пластиковых окон

Примерная форма договора на установку конструкций из ПВХ (окна, двери) (подготовлено экспертами компании «Гарант»)

ГАРАНТ:

Настоящая форма разработана в соответствии с положениями гл. 37 ГК РФ.

Договор
на установку конструкций из ПВХ (окна, двери)

[ место заключения договора ]

[ число, месяц, год ]

[ Ф. И. О. заказчика ], именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и [ полное наименование юридического лица ], в лице [ должность, Ф. И. О. ], действующего на основании [ наименование документа, подтверждающего полномочия ], именуемый в дальнейшем «Подрядчик» с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика собственными силами выполнить комплекс работ по изготовлению, доставке и установке [ окон и/или дверей ] из ПВХ (далее — конструкции из ПВХ) на объекте, расположенном по адресу: [ вписать нужное ] (далее — объект), и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты работ и уплатить согласованную настоящим договором цену.

1.2. Все необходимые для монтажа и изготовления конструкций из ПВХ материалы, оборудование, комплектующие изделия и технику предоставляет Подрядчик.

Исполнитель гарантирует, что все материалы и комплектующие, применяемые в изделиях, имеют соответствующие сертификаты и разрешения.

1.3. Подрядчик устанавливает на объекте Заказчика окна/двери из профиля компании [ наименование ].

Конкретный состав и объем работ, а также количество, ассортимент, комплектность устанавливаемых конструкций из ПВХ определены Сторонами в счете-заказе.

1.4. Подрядчик гарантирует соответствие качества конструкций из ПВХ и работ по их монтажу требованиям, обычно предъявляемым к данным видам товара, действующим ГОСТам, требованиям законодательства.

2. Срок выполнения работ

2.1. Дата начала работ по настоящему договору определяется датой подписания настоящего договора.

2.2. Работы должны быть завершены в срок до [ число, месяц, год ].

Работы считаются выполненными после подписания Сторонами Акта выполненных работ (Приложение N 1).

3. Права и обязанности сторон

3.1. Подрядчик обязуется:

3.1.1. Выполнить изготовление, доставку и установку конструкций из ПВХ согласно условиям настоящего договора.

3.1.2. В случае необходимости установки конструкций из ПВХ осуществить демонтаж старых конструкций.

3.1.3. Осуществить сбор и вывоз строительного мусора.

Вывоз демонтированных конструкций осуществляет Заказчик.

3.1.4. При подписании акта выполненных работ передать Заказчику следующую документацию на конструкции: [ вписать нужное ].

3.1.5. Незамедлительно предупредить Заказчика и до получения его указаний приостановить работы при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы или иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

3.1.6. Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока.

3.1.7. Обеспечивать меры по предотвращению повреждений с причинением любого ущерба имуществу Заказчика.

3.2. Заказчик обязуется:

3.2.1. Произвести оплату выполненных работ в порядке и сроки, установленные настоящим договором.

3.2.2. Обеспечить Подрядчику необходимые условия для выполнения работ (получение при необходимости всех разрешений и согласований, обеспечение доступа работников Подрядчика к месту установки изделий, обеспечение освещения места производства работ; обеспечение подключения инструментов Подрядчика к электрической сети и т. д.).

3.2.3. В дни доставки и монтажа конструкций, в согласованное сторонами время, обеспечить присутствие своего представителя.

В случае отсутствия представителя Заказчика на объекте, Подрядчик назначает новую дату и время доставки и монтажа. Повторная доставка конструкций и выезд работников Подрядчика оплачиваются Заказчиком отдельно в соответствии с прейскурантом цен Подрядчика.

3.2.4. С участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от настоящего договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

3.2.5. Возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением настоящего договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

4. Цена договора и порядок расчетов

4.1. Цена настоящего договора составляет [ сумма цифрами и прописью ] руб.

4.2. Цена договора включает в себя стоимость работ по изготовлению, доставке и монтажу изделий из ПВХ на объекте и компенсацию издержек Подрядчика.

4.3. Стоимость работ является твердой.

4.4. Заказчик производит оплату работ в полном объеме в день подписания настоящего договора.

Оплата производится путем внесения наличных денежных средств в кассу Подрядчика.

5. Качество работы

5.1. Качество выполняемой Подрядчиком работы должно соответствовать условиям настоящего договора и требованиям, предъявляемым действующим законодательством.

5.2. Претензии по качеству конструкций и выполненных работ могут быть предъявлены Подрядчику в течение гарантийного срока.

Гарантийный срок на профиль, фурнитуру и стеклопакет составляет [ срок ].

Гарантийный срок на монтажные работы составляет [ срок ].

6. Ответственность сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ.

6.2. За просрочку исполнения обязательств Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере [ значение ] % стоимости работ за каждый день просрочки.

6.3. В случае просрочки оплаты стоимости работ Заказчик выплачивает Подрядчику пени в размере [ вписать нужное ] % от суммы долга за каждый день просрочки.

6.4. Выплата штрафных санкций, установленных настоящим договором, не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя обязательств.

6.5. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и обязательных СНиП.

6.6. Риск случайной гибели или повреждения конструкций, а также результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком, несет Подрядчик.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.

7.2. В случае недостижения согласия между Сторонами, спор будет рассматриваться в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.

8.2. Все изменения или дополнения к настоящему договору действительны, если они подписаны уполномоченными лицами обеих Сторон.

8.3. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

8.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, подлежит применению действующее гражданское законодательство Российской Федерации.

8.5. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, — по одному для каждой из Сторон.

8.6. Неотъемлемой частью настоящего договора являются:

Каким должен быть правильный договор на покупку окон?

Чтобы после совершения покупки были соблюдены гарантированные законодательством РФ права потребителей, заказчикам необходимо правильно заполнить договор на установку пластиковых окон. Сегодня все дорожащие своей репутацией компании предоставляют своим клиентам возможность оформить такие документы. Однако многие покупатели несерьезно относятся к изучению их содержания и подписывают договор после беглого ознакомления с ним. Такое легкомысленное отношение к важным бумагам недопустимо.

Спешка и невнимательность могут стать причиной серьезных проблем, если в процессе эксплуатации будут выявлены дефекты оконных либо дверных блоков. Ведь некоторые компании страхуются и не вносят в договор все необходимые случаи, на которые должна распространятся гарантия производителя. В такой ситуации клиенту могут отказать в устранении неисправностей. Чтобы этого не произошло, рекомендуем внимательно ознакомиться со статьей на нашем сайте. Она поможет при подписании договора избежать типичных ошибок.

Что должен содержать договор покупки окон?

В офисах ответственных компаний-производителей всегда есть образцы универсального договора, с которыми можно ознакомиться перед приобретением окон. Заказчику нужно удостовериться в наличии таких пунктов:

  • соответствие характеристик окон действительным на текущий момент ГОСТам;
  • перечисление комплектующих, дополненное сведениями о размерах всех элементов конструкции, марке фурнитуры и профиля, а также габаритах и материалах изготовления подоконников, отливов, москитных сеток и откосов;
  • дата доставки и обязательство занести окна на нужный этаж;
  • сроки монтажа оконных или дверных блоков (если заказаны дополнительные комплектующие, то они тоже должны быть внесены в этот пункт);
  • условия оплаты заказчиком товара и дополнительных услуг (если предусмотрено поэтапное внесение средств, этот нюанс обязательно должен быть отображен с указанием сумм);
  • сроки гарантии на изделия с конкретным указанием всех ситуаций, при возникновении которых производитель обязуется за свой счет устранить проблемы.

В пунктах с указанием даты доставки и монтажа должна содержаться информация об ответственности компании в случае, если сроки были по ее вине сорваны.

Требования к составлению договора на покупку окон

Заключенное соглашение должно называться договором «подряда» или «купли-продажи». Если заказчик не собирается выполнять монтаж своими силами, то рекомендуется заключать договор подряда, поскольку такой документ значительно лучше защищает покупателя и дополнительно гарантирует:

  • соблюдение сроков доставки и монтажа;
  • качество не только оконных и дверных блоков, но и их установки;
  • недопустимость навязывания дополнительных услуг, которые не упомянуты в договоре.

Договор бытового подряда регулируют нормы как из Гражданского кодекса РФ, так и из Закона о защите прав потребителей, он значительно эффективнее. Такой документ более развернуто регламентирует для заказчиков с исполнителями их права и обязанности. Договор купли-продажи окон ПВХ может быть дополнен этими выше перечисленными пунктами. Проверяйте их наличие – не оставляйте недобросовестным исполнителям заказа лазейки, позволяющие избежать ответственности при возникновении гарантийных случаев.

Основные правила составления договора

Название документа само по себе ничего не гарантирует. Договор только тогда максимально эффективен, когда он составлен по всем правилам. Чтобы при возникновении гарантийного случая не тратить время на разбирательства, рекомендуется при подписании документа убедиться в этом. В дополнение к ранее перечисленным пунктам он включает в себя:

  1. Реквизиты покупателя и продавца.
  2. Дату и место заключения договора.
  3. Название компании, указанное на печати организации и в заголовке документа.

Договор с максимально конкретным перечислением всех пунктов обязательно должен быть в печатном виде и в двух экземплярах скреплен подписями исполнителя и заказчика. Оптимально, если при его заключении клиента ознакомят с сертификатами соответствия окон стандартам качества. В России производители проходят такую процедуру на добровольных началах, поэтому пункт нельзя отнести к обязательным. Однако все ответственные и авторитетные компании стараются получить сертификаты и с гордостью предъявляют их своим клиентам.
При изучении печатей необходимо убедиться, что их изображения полностью совпадают. Расхождения в деталях – повод для беспокойства и вопросов к представителю компании. Кроме того, печати должны быть подлинными, а не ксерокопиями.

На что еще нужно обратить внимание при составлении договора

Правильно заполненный контракт на покупку и установку окон способен максимально эффективно защитить интересы покупателя. Помимо концентрации внимания на основных пунктах, при оформлении договора следует учитывать дополнительные нюансы:

  • информация о скидках и бонусах должна быть отображена в документе, поскольку устные обещания менеджеров не имеют юридический силы;

  • наличие в договоре сведений об отсутствии повреждений на конструкциях после их транспортировки (такой пункт актуален, если компания занимается исключительно изготовлением и доставкой окон, ведь потом доказать происхождение дефектов будет крайне проблематично);

  • перечисление обязательств исполнителя о предоставлении заказчику дополнительных услуг: демонтаже старых конструкций, вывозе мусора, установке откосов, постгарантийному обслуживанию и так далее.

Заказчик имеет право дополнить документ своими пунктами. Он может попросить это сделать в процессе оформления. Обычно такая информация добавляется в конце договора в виде примечаний.
Если представитель компании категорически отказывается идти навстречу покупателю в вопросе внесения дополнительных пунктов, которые обсуждались устно, лучше обратиться к другому производителю.

Особенности заключения договора с оконной компанией и подписание документов

Заказчик должен лично подписывать и договор, и акты приемки выполненных работ. Это требование содержится в Гражданском кодексе Российской Федерации. В документе четко указано, что подпись вправе поставить только заказчик. По закону заменить его может лишь доверенное лицо, но никак не бригадир монтажной бригады или прораб, руководящий ремонтом.

Если договор на монтаж окон ПВХ подписан посторонним человеком без доверенности, у вас не получится обратиться с претензией к качеству окон, потребовать устранения неполадок по гарантии или вернуть деньги.

Также только личная подпись заказчика или его доверенного лица гарантирует возврат средств в случае разрыва договора. Такие ситуации возникают довольно часто, поскольку клиент может перенести ремонт на другое время или вообще под влиянием обстоятельств внезапно отказаться от установки новых окон. В случае расторжения договора производитель по закону обязан вернуть средства тому человеку, который расписывался в документах. В связи с этим часто возникают проблемы.

Пункты, которые должны быть включены в договор

Соблюдение сроков

Порядок оплаты

Когда деньги вносятся частями, в договоре должен быть указан размер предоплаты. Сумма первого взноса не может превышать 70%. Этих средств вполне достаточно, чтобы производитель компенсировал все свои издержки. Настойчивые требования полной оплаты обязаны насторожить, поскольку покупатель и так подтвердил серьезность своих намерений внесением 2/3 стоимости.

Сведения о правильной эксплуатации окон

Гарантия на качество монтажа

Около 80% проблем с окнами случается по причине некачественного монтажа. Допущенные во время установки ошибки провоцируют разгерметизацию, появления конденсата, перекосы, некорректную работу фурнитуры и даже растрескивание стеклопакетов. Когда заказан монтаж, наличие в договоре гарантии об его качестве – обязательное условие. Только в таком случае покупатель сможет написать претензию, если с окнами что-то случится. Как правильно составить жалобу на некачественные окна, читайте в специальной статье на ОкнаТрейд.

У уважающей себя компании договор на установку пластиковых окон – образец умения грамотно избежать конфликта интересов между покупателем и продавцом. В этом документе есть все необходимые пункты, он способен вселить чувство уверенности в заказчика и подтолкнуть его к заключению сделки. Поэтому уверенные в качестве продукции и уровне предоставляемых услуг производители охотно демонстрируют покупателям, что они на деле заботятся об их интересах и соблюдают Закон о защите прав потребителей.

Муниципальный контракт на поставку и монтаж окон из ПВХ для МОУ средняя школа № 5 по адресу:

Муниципальный контракт № _____

на поставку и монтаж окон из ПВХ для МОУ средняя школа № 5 по адресу:

г. Кирсанов от «__» __________ 2007г.

Муниципальное образовательное учреждение средняя школа № 5, именуемое в дальнейшем «Муниципальный заказчик», , действующего на основании Устава с одной стороны, и ____________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице _________________________________ , действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», по итогам размещения муниципального заказа путем запроса котировок на поставку и монтаж окон из ПВХ для МОУ средняя школа № 5 (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок №___ от _______________________), заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

1.1. «Подрядчик» обязуется в установленный контрактом срок по заданию Заказчика провести поставку и монтаж окон из ПВХ в количестве 56 штук в МОУ школа № 5 по адресу: : окна однокамерные белого цвета, из них 17 окон размером 1250х1960 см, в том числе фрамуга 1250х653 см, левая створка 625х1307 см, правая створка 625х1307 см поворотно-откидная, 6 окон размером 1470х2330 см, в том числе фрамуга 1470х850 см, левая створка 735х1480 см, правая створка 735х1480 см поворотно-откидная, 4 окна размером 1470х2330 см глухие, левая створка 735х1480 см, правая створка 735х1480 см, фрамуга 1470х850 см, 2 окна размером 1470х2760 см глухие, 25 окон размером 1650х1930 см, в том числе фрамуга 1650х643 см, левая створка 825х1287 см, правая створка 825х1287 см поворотно-откидная, 1 окно глухое размером 1130х1470, 1 окно глухое размером 1150х1900, в том числе фрамуга 1150х633, левая створка 575х1267, правая створка 575х1267, установка 56 пластиковых подоконников белого цвета, 56 отливов, демонтаж старых окон, а Заказчик обязуется создать «Подрядчику» необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить в установленном порядке.

2.СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

2.1. Стоимость работ по настоящему контракту пятьсот тысяч) рублей. В цену контракта включены стоимость товара, стоимость работ по установке, налоговые платежи, транспортные расходы.

2.2. Предусмотрена предоплата в размере 20 процентов, окончательный расчет производится в течение 20 дней на основании счетов «Подрядчика» и акта выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика» через органы федерального казначейства. «Подрядчик» имеет право сдать работы досрочно.

2.3. Заказчик при исполнении Контракта в одностороннем порядке вправе изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, но не более чем на десять процентов установленного объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными Контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной Контрактом части работ.

По согласованию с «Подрядчиком» Заказчик вправе изменить цену Контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем на десять процентов такой цены.

2.4. Все изменения первоначальной договорной цены оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме. Превышение «Подрядчиком» стоимости работ, не подтвержденных дополнительным соглашением Сторон к настоящему контракту, оплачивается «Подрядчиком» за свой счет.

3.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

3.1. Начало работ: дата подписания контракта.

3.2. Окончание работ: 1 месяц с момента заключения Контракта.

4.1.1.После подписания настоящего контракта передать «Подрядчику» объемы работ, необходимые для выполнения им своих обязательств по настоящему контракту.

4.1.2.После окончания работ организовать приемку в соответствии с нормативными документами.

4.1.3. Осуществлять финансирование работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика».

4.1.4. Обеспечить целевое и эффективное использование бюджетных средств.

4.2. «Подрядчик» обязуется:

4.2.1.Осуществлять производство работ в соответствии с ГОСТ , СанПиН 2.4.2.1178-02.

4.2.2.Выполнять все работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем контракте и приложениях к нему и сдать работы Заказчику.

4.2.3.Производить работы в точном соответствии с предоставленными объемами, строительными нормами и правилами, качественно.

4.2.4. Представлять в установленные Заказчиком сроки документацию о ходе исполнения своих обязательств по настоящему контракту и о целевом использовании перечисленных ему денежных средств.

4.2.5. Своевременно устранять допущенные по его вине дефекты в соответствии с нормативными документами.

5.1. В случае нарушения сроков исполнения «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) составляет не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости продукции, подлежащей допоставке на определенном этапе. «Подрядчик» освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате, предусмотренного муниципальным контрактом, «Подрядчик» вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) составляет одну трехсотую действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.3. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, относящейся к предмету контракта, ходу его выполнения и полученным результатам.

6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ.

6.1. Приемка выполненных работ производится по количеству и качеству в соответствии с муниципальным контрактом.

6.2. Сдача результата работ подрядчиком и приемка его Муниципальным заказчиком оформляется актом выполненных работ.

6.3. «Подрядчик» обязан передать и установить оконные блоки, пригодные к эксплуатации, в соответствии с ГОСТ , СанПиН 2.4.2.1178-02 .

6.4. Гарантия качества — в течение 5 лет после завершения работ.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если такое неисполнение будет являться следствием чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна письменно известить другую сторону в течение трех рабочих дней, после возникновения таких обстоятельств. Причем продолжительность обстоятельств непреодолимой силы подтверждается документами компетентных государственных органов или сообщениями в официальной прессе. Не уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону, подвергшуюся таким обстоятельствам, права ссылаться на них при неисполнении обязательств по настоящему Контракту.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.

8.1. «Подрядчик» не вправе передавать свои права и обязанности по Контракту третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

8.2.В случае изменения адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов, Стороны письменно извещают друг друга о таком изменении в течение десяти рабочих дней со дня такого изменения.

8.3. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью, при условии подписания их полномочными представителями обеих Сторон.

8.4. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются письменно, в виде дополнительных соглашений, подписанных полномочными представителями Сторон, и считаются неотъемлемой частью настоящего Контракта.

8.5. Настоящий Контракт может быть расторгнут в одностороннем порядке Заказчиком в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» своих обязательств по настоящему Контракту.

8.6. Настоящий Контракт составлен в 2 идентичных экземплярах, один из которых хранится у «Подрядчика», второй – у Заказчика.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ.

9.1. Все спорные вопросы, возникающие при исполнении настоящего Контракта, решаются сторонами путем переговоров. В случае не достижения согласия Стороны передают их рассмотрение в арбитражный суд Тамбовской области.

10. ВСТУПЛЕНИЕ КОНТРАКТА В СИЛУ.

10.1 Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения своих обязательств Сторонами по настоящему Контракту.

10.2. При расторжении контракта по вине «Подрядчика» и (или) ненадлежащем исполнении контракта по вине «Подрядчика» Заказчик передает сведения в реестр недобросовестных поставщиков.

11. КОНТРАКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Прилагаемая документация к настоящему контракту является неотъемлемой его частью: объемы работ (Приложение ).

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Договора на окна скачать

В этом разделе вы найдете договор с клиентом, приложения к нему, а так же существенные условия и пункты, на которые важно обратить внимание, чтобы избежать разбирательств в будущем.

ВНИМАНИЕ! Существенными элементами договора с клиентом являются:

В договоре с клиентом для вашей безопасности должно быть:

Примечание! Заказчик должен быть предупреждён о всех негативных последствиях, которые могут наступить в его конкретном случае, т. е. должно быть чистое поле, где исполнитель прописывает все отрицательные стороны, которые заказчик может позже использовать, как для расторжения, так и для оспаривания настоящего договора.

договор на окна
договор пластиковые окна
договор окна образец
договор на установку окон
договор на окна пвх
договор продажи окон
договор установка окон образец
скачать договор окна
договор на пластиковые окна образец
договор на монтаж окон
договор поставки окон
договор купли продажи окон
договор на установку пластиковых окон образец
договор на изготовление окон
договор продажа окон пвх
договор на окна пвх образец
договор подряда окна
договор ремонт окон
договор по пластиковым окнам
договор на установку окон пвх
образец договора продажи окон
договор на монтаж окон пвх
договор по установке пластиковых окон
договор поставки окон пвх
договор монтажа окон образец
договор на окна ип
договор купли продажи окон пвх
договор поставки пластиковых окон
договор на окна пвх скачать
договор продажи пластиковых окон
договор купли продажи окон образец
скачать договор установки окон
договор поставки окон образец
договор с монтажником окон
типовой договор на окна
договор изготовления пластиковых окон
договор подряда пластиковых окон
расторжение договора окна
договор продажи окон пвх образец
договор на монтаж пластиковых окон
договор подряда на установку окон
бланк договор окна
договор на пластиковые окна скачать
договор на окна двери
договор на изготовление монтаж окон
договор изготовления и установки окон
трудовой договор монтажника окон
договор на оказание услуг на окно
образец договора на изготовление окон
типовой договор окна пвхскачать договор продажи окон
договор купли продажи окон пвх образец
договор купли окон пвх образец
договор купли продажи пластиковых окон
трудовой договор монтажник окон пвх
договор рассрочки на окна
договор на изготовление окон пвх
договор подряда +на установку пластиковых окон
договор с монтажниками окон пвх
образец договора монтажа окна пвх
договор на установку пластиковых окон скачать
договор на мытье окон
договор на обслуживание окон
договор спецификация окон
деревянные окна договор
договор на окна пвх ип
договор на ремонт окон образец
договор продажи и установки окон
договор на производство окон
скачать договор продажи окон пвх
типовые договора на установку окон
договор металлопластиковые окна
договор подряда окон пвх
договор мойка окон
договора на окна приложения
договор на установку окон пвх образец
договор на ремонт окон пвх
договор на замену окон
договор подряда монтаж окон
договор с монтажниками окон пвх образец
договор поставки пластиковых окон образец
договор монтажа пластиковых окон образец
договор обслуживания окон пвх
скачать договор пластиковые окна образец
договор подряда на установку окон образец
договор на изготовление и монтаж пластиковых окон
установка окна без договора
договор поставки окон без монтажа
договор поставки и монтажа окон
договор на мытье окон образец
договор оказания услуг по установке пластиковых окон
договор на ремонт пластиковых окон
бланк договора окна пвх
договор на изготовление пластиковых окон образец
трудовой договор с монтажником окон образец
образец договора изготовления монтажа окон
трудовой договор с монтажником окон пвх образец
договор сервисного обслуживания окон
договор на установку окон ип
договор рассрочки окон пвх

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector